水力施工合同范本
水力施工合同范本 第一篇
发包人：____________________________________________
承包人：____________________________________________
维素质护工程名称：__________________________________
依据《_合同法》，_________(下面内容简称发包人)与_________(下面内容简称承包人)就_________工程维素质护职业的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币(大写)_______________元。
一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。
二、本合同的组成文件及解释顺序为
一.合同(包括补充合同和协议)
二.中标通知书
三.招标文件
四.专用合同条款
五.通用合同条款
六.技术条款
七.组成合同的其它文件。
上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。
三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包职业，并承担合同约定的全部义务和责任。
四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。
五、本合同经双技巧定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本_______份，其中：发包人_______份，承包人_______份。
发包人(公章)：___________
承包人(公章)：___________
法定代表人(签章)：_______
法定代表人(签章)：_______
委托代理人：_______________
委托代理人：_______________
电话：_____________________
电话：_____________________
传真：_____________________
传真：_____________________
地址：_____________________
地址：_____________________
邮政编码：_________________
邮政编码：_________________
开户银行：_________________
开户银行：_________________
帐号：_____________________
帐号：_____________________
_________年______月______日
_________年______月______日
签订地点：_________________
签订地点：_________________
水力施工合同范本 第二篇
发包单位：（简称甲方）
承包单位：（简称乙方）
根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的规则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点：________________________。
第二条：工程内容：________________________。
第三条：承包方式：乙方包工包料。
第四条：工程价款及调整
一、工程价款：_______元。
二、发生下面内容情况其中一个经双方协商同意后可做调整：
（一）甲方代表确认的工程量增减；
（二）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
（三）工程造价管理部门公布的价格调整；
（四）甲方缘故造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
（五）合同条款以外得其他增减或调整。
第五条：付款方式
一、工程款支付方式：银行转账。
二、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。
三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。
第六条：合同工期
一、双方商定总工期为_______天。
开工日期：____年____月____日；
竣工日期：_____年____月____日。
二、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
（一）甲方不能按合同约定提供开工条件；
（二）工程量变化和设计变更；
（三）工程款未按时支付；
（四）不可抗力（如地震台风火灾等）。
三、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
四、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得二%。
第七条：工程质量要求
一、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全经过的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。
二、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测职业，检测人员必须持证上岗。
第八条：材料设备
一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。
二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。
三、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。
四、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他缘故造成不良后果，由责任一方负责。
第九条：工程施工前后双方的职业和有关责任
一、甲方：
（一）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；
（二）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（三）按时支付工程款项；
（四）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；
（五）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；
（六）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证职业；
（七）负责本工程涉及有关部门的联系和协调职业；
（八）组织工程竣工验收职业。
二、乙方：
（一）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；
（二）做好施工安全防范措施，确保施工安全；
（三）负责做好材料、设备的采购和保管职业；
（四）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；
（五）参加工程竣工验收职业。
第十条：保修
保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按民族规定的保修条款执行。本工程保修期为_____个月。
第十一条：工程停建或缓建：
一、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外缘故导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
二、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交职业，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
三、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
第十二条：违约责任
一、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。
二、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。
三、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。
四、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。
第十三条：纠纷处理
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
第十四条：其它
一、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
二、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
第十五条：合同生效与终止
本合同自甲乙双技巧人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十六条：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。
发包单位：
承包单位：
____年____月____日
水力施工合同范本 第三篇
甲方（发包单位）： __电有限公司
乙方（承包单位）：___________________
甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
一、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款三六零零零零元整。
二、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款七零零零零零元整。
三、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站引水明渠清淤及加固；文星水电站引水明渠清淤及加固。），清淤五零元/米，混凝土加固五零零元/米。
四、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站八零零米隧洞衬砌加固工程），包模板二三零零元/米。
二、承包方式：一、包工包料；二、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时刻：
年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工经过中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
一、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；
二、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 五零 %付给作工料费，剩余 五零 %尾款待甲方对工程竣工验收后一五天内结算付清；
三、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方： （公章）
法人代表：
乙方： （公章）
法人代表：
年 月 日
水力施工合同范本 第四篇
施工单位：(下面内容称甲方)
承包人：(下面内容称乙方)
经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的规则，明确双方责、权、利，确保服务项目能优质按时完成，特签订如下合同。
一 、工程名称：临淮岗乡中心学校教学楼屋面防水工程。
二、工程内容：采用SBS IV型防水卷材进行楼房屋面防水;工期：从______年___月___日至______年___月___日。
三、承包方式：乙方包工、包料、包质量总包方式。
四、工程造价： SBS IV型防水每平米三零元×三二零平米=九六零零元(含液化气、工资)。结算时按表面实际面积结算。
五、质量标准：乙方应确保甲方办公楼防水工程达到优良标准，严格参照防水工程规范标准和现行有关标准及甲方要求施工，保质保量。
六、安全：佩戴安全防护用具，严格执行民族有关安全的法律法规。
七、双方责任：
一、甲方责任：
(一)应提前提出施工规划，并将职业面整理达到防水施工标准及技术交底提交给乙方施工。
(二)应提出工期规划，但应考虑到天气及人力等不可避免的影响，工期顺延。
(三)甲方有权对乙方在施工经过中的工程质量进行监督检查，发现难题，提交乙方及时整改。
二、乙方责任：
(一)听候甲方通知，即时将防水材料进场，经甲方现场负责人检验合格后使用。
(二)配合工程的整体进度，按甲方提出的施工规划施工，除不可避免的影响外，不得人为拖延。
(三)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(四)应严格按防水工程标准规范施工，发现难题，及时自行解决，确保工程质量达到防水工程规范标准，并对工程保修五年。
八、付款方式：
工程竣工验收合格三个月后一次结清。
九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方： (盖章) 乙方： (签章)
日 期： 日 期：
水力施工合同范本 第五篇
甲方：
乙方：
根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信赖、相互尊重、平等互利、友好合作规则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。
第四条：承包方式：滨江花园一三-一七楼水电采取包清工的方式承包给乙方。
第五条：付款方式：乙方垫支层，层封顶支付层的%。如有独特情况可申请借支，在甲方资金许可的情况下，可按进度支付%的进度款。
第六条：设备材料供应。
一、工程所需要材料、辅料由甲方负责采购。
二、乙方提前十天提出材料规划。
第七条：文明施工
一、在施工中，甲方应贯彻执行JGJ五九-九九标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。
二、甲乙双方应严格遵守安阳市人民政府加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的规则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。
三、凡乙方施工人员进入现场，必须遵守民族及甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全时发现不安全影响。应立即向乙方代表提出，监督整改。
四、凡有不适应高处作业者(心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等)以及一六周岁下面内容未成年者、五零周岁以上的老年工及女工，不准随队入场施工，违者自行负责。
第八条：乙方责任
一、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的职业安排，施工中严格按甲方提供的施工图(含设计变更通知单、技术变更核定单)和技术交底要求进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改。
二、乙方有责负责配合其它各工种的施工，不得影响后续工序施工，并为后续工序的施工创新条件。
三、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理职业。
四、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合民族施工验收规范和质量检验标准。
五、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算职业。
六、乙方负责完善所承担工程的资料职业，并协助完成档案归档验收职业。
第九条：工伤
一、甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的规则。甲方已将施工管理费和安全及文明施工措施费支付给乙方，乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故，由乙方自行负责并承担由此造成的一切责任。
第十条：在合同履行中若发生争议，解决方式：
一、双方协商解决。
二、向市建设仲裁委员会申请仲裁，或区劳动局解决。第十一条：其它
本合同一式两份，双方各执两份，具有同等法律效力，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商。
甲方代表：
乙方代表：
签约时刻：
水力施工合同范本 第六篇
总承包方：________（下面内容简称甲方）
分包方：________（下面内容简称乙方）
根据《_合同法》、《_建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高质量中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的.前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高质量中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称：________________
二、工程地点：________________
三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。
第三条工程施工期限
一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度规划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以________年________月________日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身缘故，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的缘故造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量
一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包缘故达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。
四、分包方在分包工程施工经过中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。
第五条工程款支付结算
一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方一零%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
二、工程款的支付技巧：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的七零%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付技巧与总包方同步进行，工程竣工符合民族验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的九五%；余款五%作为工程保修金（不计息）。
第六条双方责任
一、总包方责任
一、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。
水力施工合同范本 第七篇
招标人：
监理人：
合同编号：
合同名称：
依据民族有关法律、法规，下面内容简称委托人)，委托(监理人名称)____(下面内容简称监理人)提供：监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
一、工程名称：
二、建设地点：
三、工程等别(级)：
四、总投资(人民币，下同)：万元
五、工期：
二、监理范围：
一、监理项目名称;
二、监理项目内容及主要特性参数：
三、监理项目投资：
四、监理阶段：
三、监理服务内容、期限：
一、监理服务内容：按专用合同条款约定。
二、监理服务期限：
自____年____月____日至____年____月____日。
四、监理服务酬金
监理正常服务酬金为(大写)____元，由发包人按专用合同条款约定的方式、时刻
五、监理合同的组成文件及解释顺序
一、监理合同书(含补充协议);
二、中标通知;
三、投标报价书;
四、专用合同条款;
五、通用合同条款;
六、监理大纲;
七、双方确认进入合同的其他文件。
六、本合同书经双技巧定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式陆份，具有同等法律效力。
委托人：____(盖章)
监理人：____(盖章)
法定代表人：____(签名)
法定代表人：____(签名)
或授权代表人：____(签名)
或授权代表人：____(签名)
单位地址：
单位地址：
邮政编码：
邮政编码：
电话：
电话：
电子邮箱：
电子邮箱：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
签订地点：
签订时刻：____年____月____日
水力施工合同范本 第八篇
工程名称：
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
本着团结协作、紧密配合、分工负责的规则，按照《_合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。望共同遵守履行。
一、工程名称：
重庆市万盛黑山谷景区旅游蓄水坝工程
二、工程地点：
重庆市万盛区黑山谷景区藻渡河支流的鲤鱼河上
三、承包项目及主要工程量：
一、黑山谷景区旅游蓄水坝、冲砂管、放水管、溢洪道、防洪堤、消力池、副坝等本工程所包含的全部工程内容。
四、承包方式：
五、开工时刻：
______年___月______日
竣工时刻：______年___月___日
六、工程价款
捌百伍拾万陆仟柒百元正(万元)。
七、工程质量保证金：
合同签订后，乙路线甲方缴纳工程总投资的______ %，即万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。
工程差额保证金：合同签订后，乙路线甲方缴纳二零万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场三零天后如数退还乙方。
八、工程付款办法：
合同签订之日起二零个职业日内乙方组织职业人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的______ %即万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的六零 %，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价______ %即万元，作为工程保修金（考验期一年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。
九、设计资料提供：
合同签订后由甲方提供施工图纸二份；（包括配套说明和有关技术资料）。
十、施工中甲方责任：
一、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。
二、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。
三、，重庆达华工程管理（集团）有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。
四、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。
五、甲方不按合同约定完成以上职业造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。
六、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。
十一、施工中乙方责任：
一、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。
二、在施工经过中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。
三、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。
十二、材料供应办法：
商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行组织
十三、工程质量：
一、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。
二、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。
十四、工程设计变更和增减：
施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。
十五、竣工验收
工程完工后，由乙方提出验收报告，施工拓展资料和有关资料报请甲方组织验收。
十六、竣工决算：
竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工拓展资料、竣工图纸等，交由甲方审核，并配合甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最终以审核部门审核为准。
十七、违约的索赔：
合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预计工程总价的五 %付给，计人民币万元，如在施工经过中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。
十八、工程施工安全：
乙方在施工经过中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。
十九、其他事项：
甲供商品混凝土必须提供到施工场地内，乙方不承担混凝土的质量检查、保管、安全等责任，未尽事宜，双方协商解决。
二十、合同的生效与终止；
本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。
二十一、合同份数：
本合同一式陆份，其中正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。
二十二、其它约定事项
在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的规则，共同友好协商解决。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
经办人：
经办人：
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
年月日
年月日
水力施工合同范本 第九篇
建设单位：___________________________委员会(简称甲方)
承建单位：_________________(简称乙方)
为了保质保量完成龙泉庄村自来水建设项目，经双方协商达成如下协议：
一、工程概况：
一、工程名称：_________________镇__________村自来水改造工程;
二、工程地址：_________________镇__________庄(_______________天然村)
三、工程内容：建设底座为_________________米，容量_________________立方的水塔一座
四、承包方式：包工包料
五、承包工期：___________________________
二、中标总金额：_________________元，大写______________________________。
三、施工要求
一、工程施工要求：施工单位要严格按照施工图纸进行施工(后附图纸)。
二、为确保工程质量施工单位需按水利工程规范进行施工(主要原材料需甲、乙方共同考察后方可进场使用)。
三、甲方及县有关部门验收时，如工程质量不合格或达不到要求，甲方有权要求乙方撤除并重新施工，直至验收合格为止。
四、付款方式
工程验收合格后，甲方负责协调上级有关部门及时足额拨付工程款。
五、甲方责任
工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。
六、乙方责任
一、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全部负责。
二、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。
三、工程验收后质保期一年。
四、承担施工期间的水、电等一切费用。
五、如乙方不能按期完工，每拖延一天按工程总造价的五‰作为违约金处罚，若遇雨天工期顺延。
七、本合同未尽事宜双方协商签订，作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。
八、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，有关部门各一份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)_______________村民委员会甲方负责人(签字)
乙方(盖章)乙方负责人(签字)_________________
_________年_________月_________日
水力施工合同范本 第一零篇
依据《_合同法》，__________(下面内容简称发包人)与__________(下面内容简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
(一)工程概况：
一.工程名称：__________________________
二.工程地点：__________________________
三.工程规模及特性：_______________________
四.工程总投资：静态：______________________；动态：______________________
五.工程总工期：_________________________
(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。
(五)建设监理报酬为(大写)______元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时刻向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施经过中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双技巧定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本___份，各执___份。
发包人：_______(盖章)
监理人：_______(盖章)
法定代表人：_____(签章)
法定代表人：_____(签章)
委托代理人：_____(签章)
委托代理人：_____(签章)
邮编：____________
邮编：________
电话：____________
电话：________
传真：____________
传真：________
开户银行：__________
开户银行：______
账号：____________
账号：________
水力施工合同范本 第一一篇
一、发包人一般权利和义务
(一)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协调好投工投劳与专业施工队伍的配合;
(二)搞好土地占用、青苗补偿等职业，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留难题;
(三)提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要;
(四)提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要;
(五)组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监督。
二、承包人一般权利和义务
(一)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定;
(二)已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护职业，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;
(三)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场;
(四)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。
水力施工合同范本 第一二篇
委托人：_______________________
监理人：_______________________
合同编号：_____________________
合同名称：_____________________
依据民族有关法律、法规，（委托人名称）___________（下面内容简称委托人），委托（监理人名称）_________（下面内容简称监理人）提供（工程名称）__________________工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
一、工程名称：__________________________________
二、建设地点：__________________________________
三、工程等别（级）：____________________________
四、工程总投资（人民币，下同）：____________万元
五、工期：______________________________________
二、监理范围
一、监理项目名称：______________________________
二、监理项目内容及主要特性参数：________________
三、监理项目投资：______________________________
四、监理阶段：_________________（施工期、保修期）
三、监理服务内容、期限
一、监理服务内容：按专用合同条款约定。
二、监理服务期限：自________年________月________日至________年________月________日。
四、监理服务酬金
监理正常服务酬金为（大写）________________________元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时刻向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序
一、监理合同书（含补充协议）；
二、中标通知书；
三、投标报价书；
四、专用合同条款；
五、通用合同条款；
六、监理大纲；
七、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双技巧定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式____份，具有同等法律效力，由双方各执_____份；副本____份，委托人执________份，监理人执________份。
委托人：________________（盖章）
监理人：________________（盖章）
法定代表人：____________（签名）
法定代表人：____________（签名）
单位地址：______________________
单位地址：______________________
邮政编码：______________________
邮政编码：______________________
电话：__________________________
电话：_________________________
电子信箱：______________________
电子信箱：______________________
传真：__________________________
传真：__________________________
开户银行：______________________
开户银行：______________________
帐号：__________________________
帐号：__________________________
签订地点：______________________
签订时刻：______年______月____日
水力施工合同范本 第一三篇
发包方（下称甲方）：________
承包方（下称乙方）：________
根据《_建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目概况
工程名称：________________
工程地址：________________
承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
工程范围与内容：________________（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）
第二条工期
一、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时刻内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
二、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条工程质量标准
按照民族现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。
第四条合同价款
本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照一一年价目表，人工费六零元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。
第五条工程款支付
合同签订后甲方应付给乙方总款的一零%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的三零%，开关灯具到达现场付总工程款的二零%，配电箱到达现场付总工程款的一零%，安装完成付总工程款的二零%，工程验收合格后付总工程款的七%，余三%作为质量保证金两年后无质量难题一次性全部支付给乙方。
第六条设计变更
因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
第七条双方责任
甲方责任
（一）按时提供施工职业面给乙方使用。
（二）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工职业，负责有关签证。
（三）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方职业人员住宿床位，用水、用电。
（四）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工经过中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。
（五）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。
（六）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
（七）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安职业。乙方工人因自身缘故在施工现场、职业时刻，发生意外伤害费用，一万元下面内容（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的七零%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
第八条安全施工
施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《_安装条列》和其他相关法规以及施工期间民族颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。
乙方必须进行安全文明施工。
乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方缘故导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
第九条工期延误
下面内容缘故造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；
（一）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；
（二）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。
（三）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（四）设计变更和工程量增加；
（五）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；
（六）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。
第十条合同争议解决方式
本合同履行经过中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效与终止
第十二条合同份数
本合同自双技巧人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最终一笔尾款，此合同自动终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
水力施工合同范本 第一四篇
发包方：
法定代表人：
承包方：
法定代表人：
依照《这人民共和国合同法》、《_招投标法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚恳信用的规则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程承包范围：根据施工
